• Претензия По Договору Проектирования
• Образец Претензии Застройщику
• Образец Претензии По Осаго
• Заявление Претензия

• Претензия по договору строительного подряда образец. Пример претензии к договору строительного подряда. 02 (далее – Договор) по условиям которого ООО «Подрядчик» обязалось в срок до выполнить проектирование в стадии РД, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы.
• Нюансы образца претензии по договору. В срок до выполнить проектирование.

В связи с этим полагали, что отсутствует обязанность заказчика принять и оплатить частично выполненные работы. На основании пункта 1 статьи 759 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также. Проектирование и строительство. Например, заказчик не передал техническую документацию, материалы или исходные данные для проектирования. Если договором подряда предусмотрен досудебный порядок урегулирования спора, направление претензии является обязательной стадией.

Ответ на претензию государственного заказчика по государственному контракту Юристы по арбитражным спорам знают как важно урегулировать спор с государственным заказчиком до обращения в суд, где шансы у исполнителей обычно не велики. Оглавление:. В данном случае, заказчиком выступал Следственный комитет России, который отказался от оплаты выполненных подрядчиком работ и потребовал оплаты неустойки. Юристам ЮК Антанта удалось во внесудебном порядке договориться с заказчиком и предотвратить судебное арбитражное разбирательство.

Ответ юриста на претензию можно увидеть ниже. Заместителю руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области Горбатюку А.

Уважаемый Александр Михайлович! В письме от.2014г.

№ -14/6 Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Московской области (далее – заказчик) уведомляет ООО «» (подрядчик) о просрочке исполнения обязательств подрядчиком по выполнению работ на 71 день и уплате пени в сумме руб. По контракту № 2014- от.2014 (далее- контракта) на выполнение работ по монтажу систем пожарной сигнализации, охранной сигнализации, системы оповещения о пожаре, охранного видеонаблюдения и системы контроля доступа в помещениях Гласного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области, расположенных по адресу:, г.

Коминтерна, д. 2.3.4 Подрядчик с требованием заказчика об оплате пени за просрочку исполнения обязательств по выполнению работ не согласен, считает его необоснованным и не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. № 105 подрядчик уведомил заказчика о невозможности выполнения работ в срок по контракту по независящим от подрядчика причинам, о чем неоднократно уведомлялся заказчик согласно письмам подрядчика: №98 от г. Пунктом 1 статьи 716 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу, в том числе при частичной или полной непригодности предоставленной заказчиком технической документации. Непринятие заказчиком необходимых мер после такого предупреждения дает право отказаться от договора не заказчику, а подрядчику (пункт 3 статьи 716 Гражданского кодекса РФ).

Подрядчик, таким образом, руководствуясь ст.716 ГК РФ принял надлежащие и своевременные меры, сообщив заказчику об обстоятельствах, создающих невозможность завершения работ, в предусмотренный договором срок, в связи с чем вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков (см. Постановление Президиума ВАС РФ от №6373/13, Постановление от г. № 12945/13 по делу №А/2010). Заказчик, в свою очередь, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны подрядчика об обстоятельствах, препятствующих выполнению работ, в предусмотренный договором срок, не принял надлежащих и своевременных мер по их устранению. Согласно пункту 3 статьи 405 Гражданского кодекса РФ должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора. В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 406 Гражданского кодекса РФ просрочка кредитора дает должнику право на возмещение причиненных убытков, если кредитор не докажет, что просрочка произошла по обстоятельствам, за которые он в силу закона не отвечает; по денежному обязательству должник не обязан платить проценты за время просрочки кредитора. Таким образом, требование заказчика об оплате пени за просрочку работ не может быть удовлетворено подрядчиком, поскольку в соответствии с пунктом 7.5 контракта подрядчик обосновал (доказал) отсутствие своей вины в нарушении сроков выполнения обязательств, в связи с чем освобождается от уплаты неустоек (штрафов, пеней).

На основании выше изложенного и руководствуясь ст. 702 ГК РФ и гл.1, п. Контракта прошу Вас принять и оплатить выполненные работы и их результаты. Представитель ООО «» Навигация по записям Ответ на претензию государственного заказчика по государственному контракту. Один комментарий Хорошо, когда получается уладить все вопросы мирно. Только вот часто бывает так, что государственный заказчик ни на какие разумные доводы не реагирует, дело доходит до суда, а там доказывать свою правоту проблематично – слишком много нюансов дела нужно учесть.

Стараемся в своей работе заручиться поддержкой хороших юристов, чтобы в случае возникновения споров оперативно уладить все вопросы. Но, увы, все не просчитаешь и от всего не убережешься. Добавить комментарий Отменить ответ Источник: Требование (претензия) подрядчика о выплате задолженности по договору подряда в связи с неисполнением обязательств по оплате выполненных работ Образцы по теме: Претензия.

Требования ТРЕБОВАНИЕ (ПРЕТЕНЗИЯ) о выплате задолженности по договору подряда в связи с неисполнением обязательств по оплате выполненных работ Согласно п. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

В соответствии со ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются. Статьей Договора подряда N предусмотрен претензионный порядок урегулирования споров; срок для ответа на претензию — календарных дней со дня ее получения.

На основании изложенного в соответствии со ст. Договора подряда N от «» г. 711, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации просьба в срок до «» г. Погасить задолженность по указанному Договору подряда в связи с неисполнением обязательств по оплате выполненных работ в размере рублей в следующем порядке:.

Копия Договора подряда N от «» г. Копии актов о приемке работ, подтверждающих полное и своевременное выполнение работ. Документы, подтверждающие неисполнение обязательств по оплате выполненных работ. Расчет суммы претензии. Иные документы, на которых заявитель основывает свои доводы. Источник: Что делать Подрядчику, если он получил претензии по качеству, вместо полагающейся оплаты за выполненные работы УСЛУГИ СТРОИТЕЛЯМ › ОБРАЗЦЫ и ШАБЛОНЫ › ПОШАГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ › ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ › СТРОЙПОДРЯД: ОБЩЕЕ ИНФО › Ситуация: работы выполнены, но оплата не осуществлена. Заказчик направляет Подрядчику претензию (с пенями и штрафами), с которой Подрядчик не согласен.

Подготовить и составить письмо-ответ с контррасчетом неустойки. В данном письме должны быть. Контррасчет подразумевает под собой следующее: встречный расчет пени, которую Подрядчик (по мнению Подрядчика) обязан оплатить.

Претензия По Договору Проектирования

Если Подрядчик считает, что пени и штрафы неприменимы (все выполнено в полном соответствии условиям контракта), то требуется это обосновать. Отметить тот факт, что работы выполнены качественно и срок, недостатки или просрочки возникли не по вине Подрядчика.

Указать на факт, что работы должны быть оплачены в срок. Отправить ответ с контррасчетом Заказчику. Варианты отправки: (по почте, факсом, лично) с обязательной отметкой о том, что отправка осуществлена (в качестве примера, почтовая квитанция, заказное письмо) либо отметкой о том, что письмо принято (обязательно с датой приема данного письма). Обратиться с исковым заявлением в Арбитражный Суд. В том случае, если Заказчик не поменяет своего решения по вопросу оплаты выполненных работ, Подрядчик вправе обратиться в Арбитражный Суд с требованиями о взыскании денежных средств с Заказчика. Соблюден претензионный порядок разрешения споров.

Зафиксирован факт неоплаты Заказчиком работ (с указанием конкретной даты). Подрядчик официально зафиксировал тот факт, что выполненные работы соответствуют ТЗ и смете, то есть выполнены качественно, т.е. Претензии Заказчика не имеют под собой аргументированного обоснования. Главное: отправлен официальный ответ Заказчику. Подготовить, составить и направить письмо-ответ с контррасчетом. Письменный ответ Подрядчика на претензию Заказчика (со своими расчетами, а также обоснованиями). Претензия, а также исковое заявление, в том случае, если потребуется обратиться Подрядчику в Арбитражный суд, в результате того, что Заказчик так и не оплатил выполненные работы.

Недопущение возникновения спорных ситуаций. Подрядчик должен грамотно и корректно вести работу с Заказчиком. Соблюдать дисциплину документооборота, так как в будущем при спорных ситуациях, все документы могут быть использованы в суде, где обращается существенное внимание на правильность их составления. В идеале Заказчику необходимо (еще до выполнения работ по контракту) предоставлять подборку нормативных актов и комментарии к ним, для того, чтобы должностные лица Заказчика (зачастую слабо ориентирующиеся в ГК) знали свои обязанности и права Подрядчика.

Своевременное и грамотное реагирование на сложившуюся ситуацию. Своевременно принимать меры – «не пускать ситуацию на самотек», не надеяться, что все разрешится «само собой». Грамотное реагирование «поднимет юридических вес» Подрядчика в глазах Заказчика.

Подрядчик должен знать свои права и уметь их юридически грамотно отстаивать. Пошаговая инструкция.

Образцы применяемых в данном случае документов (писем). Письмо Заказчику с контррасчетом пени. Файл (.pdf). Письмо о недопустимости одностороннего удержания неустойки в виде пени. Файл (.pdf). Разъяснения по замечаниям Заказчика при приемке выполненных работ.

Файл (.pdf). Отказ Подрядчика от бесплатного осуществления допработ, требование оплатить сделанные работы. Файл (.pdf).

Образцы документов для договоров строительного подряда (общий раздел) Перейти. Принципы нашей работы: грамотность, своевременность, безошибочность. Все это, а также профессионализм и доскональное знание тонкостей и нюансов как в законодательстве, так и в практике позволяют нам эффективно помогать нашим клиентам на любой стадии: от подписания контракта до получения оплаты. Мы оказываем полный комплекс юридических услуг строительным и проектным компаниям. Помощь при вступлении в СРО. Для участия в тендерах.

При этом отрабатываются как Строительные СРО в Перми, так и другие регионы (актуально для СРО в Проектировании или в Изысканиях ). Подготовка аукционных заявок. Первые и вторые части заявок. Помощь в участии и победе в аукционах. Сопровождаем процесс регистрации ООО.

Помогаем при перерегистрации ООО. В частности сопровождаем процедуры смены ОКВЭД. Входа или выхода учредителей, смены Директора ООО, смены адреса или наименования. При этом работа может выполняться дистанционно, мы готовим комплекты. Помощь в составлении писем и разъяснений, исковые заявления и отзывы для строительных компаний, уменьшение или обнуление пеней, согласование допработ и т.п. Эти и другие задачи решаются дистанционно, с гарантией результата. Наши услуги грамотны и своевременны, работать с нами удобно и выгодно.

ВСТУПЛЕНИЕ В СРО ДЛЯ УЧАСТИЯ В ТЕНДЕРАХ Источник: Претензия заказчика по договору подряда Заказчик написал претензию подрядчику в связи с не устраивающим его качеством работ(кладка напольной плитки). Напольная плитка приобреталась заказчиком в магазине товаров для ДОМА, а выложена была в магазине, проходимость которого околочел/час. Заказчик от стяжки пола отказался чтобы удешевить процесс ремонта. Теперь у плитки откололись углы, заказчик требует вернуть деньги за работу и материалы.

Договор подряда между ними ОТСУТСТВУЕТ. Есть только акт сдачи-приема, составленный в свободной форме, где заказчик пишет что не ИМЕЕТ ПРЕТЕНЗИЙ К КАЧЕСТВУ И СРОКАМ РАБОТ и подписывает.

Возможно ли в этом случае судебное делопроизводство? 13 Декабря 2012, 10:13 Марина, г. Армавир Ответы юристов (12) Судебное разбирательство будет в любом случае при обращении в суд с иском.

Важно будут ли для удовлетворения такого иска основания. В данном случае наличие обязательства исполнителя услуг (подрядчика) в соответствии с ГК РФ имеет место при условии, если стороны достигли соглашения по существенным условиям договора, т.е. Предмет договора, сроки исполнения подряда, цена. В таком случае несоблюдение простой письменной формы сделки лишает возможности стороны ссылаться на свидетельские показания.

Поэтому сделка заключенной на соответствующих условиях вероянтно в суде может быть признанной, если стороны признают наличие всех соответствующих условий, из которых не видно как качество выполненных работ связано с указанными повреждениями плитки, которые возникли не по причине плохого качества работ, о по причине их проведения по указанию заказчика на не надлежащим образом подготовленной поверхности. Обязательств же у подрядчика по подготовке проекто-сметной документации и плана работ, обеспечивающего при надлежащим выполнении работ, определенные гарантии качества при эксплуатации, как понимаю, не было. Грубо говоря, договоренность была в укладке плитки в соответствии с нормами проведения самих таких работ (затирки, уровень укладки, качественный плиточный клей), но ответственность за ухудшение качества уложенной плитки в виду некачественной поверхности на подрядчике не лежала. Поэтому при отсутствии договора, устанавливающего такие требования к подрядчику, и тем более отметке заказчика о качестве принятых работ, основания для удовлетворения иска в суде у него нет.

13 Декабря 2012, 10:29 Есть вопрос к юристу? Здравствуйте, судебное разбирательство вполне возможно. Присутствие подписанного сторонами акта- говорит о выполнении работ, необходимости их для заказчика и о выполнении их подрядчиком, Но при отсутствии договора сложно оценить порядок работ, необходимость выполнения стяжки, качество поставляемых материалов и т.п. Прийдется исходить из общей практики согласно требований к выполнению подобного вида работ, кроме того акт сдачи приемки не распространяется на скрытые дефекты (которые не могли быть выявлены в ходе приемки работ), опять таки помимо требований к подрядчику есть требования и к заказчику на предоставление информации в том числе — так скажем технического задания (требования, объемы, материалы сроки и т.д.) на основании которого была осмечена указанная работа.

13 Декабря 2012, 10:30 Статьёй 432 ГК РФ предусмотрено, что договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. В соответствии со ст. 708 ГК РФ одним из существенных условий договора подряда является условие о начальном и конечном сроках выполнения работы. Поскольку сторонами не согласовано такое существенное условие договора как сроки выполнения работ, такой договор не является заключенным в соответствии с положениями пункта 1 статьи 432, пункта 1 статьи 708, пункта 1 статьи 740 ГК РФ. Поскольку Договор строительного подряда между сторонами не является заключенным, то полученные Подрядчиком денежные средства являются неосновательным обогащением и подлежат возврату Заказчику на основании пункта 1 статьи 1102 ГК РФ. Как видите судебные перспективы для подрядчика не радужные. Но требование о признании договора незаключенным должен заявить заказчик.

А так можете ссылаться на п. Согласно которому если результат работы не был достигнут либо достигнутый результат оказался с недостатками. Которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре подряда использования, а при отсутствии в договоре соответствующего условия не пригодным для обычного использования, по причинам, вызванным недостатками предоставленного заказчиком материала, подрядчик вправе потребовать оплаты выполненной им работы. 13 Декабря 2012, 10:34 Прочитав данный вопрос, меня заинтересовал чисто технический момент, а именно фраза — «Заказчик от стяжки пола отказался».

На что же тогда клали плитку. Ну да ладно — это уже работа для независимой экспертизы, которую заказчику придётся нанять и оплатить, если он хочет начать судебное разбирательство.

Но всё равно, даже если доказать, что профессиональный подрядчик не должен был слушать бредни заказчика, касающиеся технического аспекта, и сделал из рук вон плохо, то с подрядчика всё равно ничего не взять, так как нет договора. Если в акте сдачи-приёма НЕ указана сумма, которую подрядчик получил от заказчика, то «прижать» подрядчика по суду НЕВОЗМОЖНО. Суд просто акт приёмки не примет — это всегда идёт как дополнение к основному договору. 13 Декабря 2012, 11:35 А я считаю что уважаемые коллеги несколько принижают возможности заказчика и в этой части очень неправы! Устная форма не всегда влечет за собой ничтожность сделки. Стороны просто не смогут ссылаться в суде на условия такого договора. Законодательство Российской Федерации предполагает несколько видов договора подряда — бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд.

Полагаю, у нас речь идет о втором.И применимо нижеследующее: Статья 420. Понятие договора1. Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.2.

К договорам применяются правила о двух- и многосторонних сделках, предусмотренные главой 9 настоящего Кодекса. Форма сделок1. Сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или нотариальной).2. Сделка, которая может быть совершена устно, считается совершенной и в том случае, когда из поведения лица явствует его воля совершить сделку.3. Молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон. Далее, уточнение о том, в каких случаях используется письменная форма сделки.

А именно:Статья 161. Сделки, совершаемые в простой письменной форме1.

Должны совершаться в простой письменной форме, за исключением сделок, требующих нотариального удостоверения.:1) сделки юридических лиц между собой и с гражданами;2) сделки граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случаях, предусмотренных законом, — независимо от суммы сделки.2. Соблюдение простой письменной формы не требуется для сделок, которые в соответствии со статьей 159 настоящего Кодекса могут быть совершены устно. Устные сделки1. Сделка, для которой законом или соглашением сторон не установлена письменная (простая или нотариальная) форма, может быть совершена устно.2. Если иное не установлено соглашением сторон, могут совершаться устно все сделки, исполняемые при самом их совершении, за исключением сделок, для которых установлена нотариальная форма, и сделок, несоблюдение простой письменной формы которых влечет их недействительность.3. Сделки во исполнение договора, заключенного в письменной форме, могут по соглашению сторон совершаться устно, если это не противоречит закону, иным правовым актам и договору.

Последствия несоблюдения простой письменной формы сделки1. Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства. Статья 438 Акцепт 3.

Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте. Исходя из этих норм я могу сказать следующее: Положение о сроках, действительно смешно тк оно не оговорено и действовать не будет, а вот с качеством все интересней.

Качество работы 1. Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода. Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по договору подряда, подрядчик, действующий в качестве предпринимателя, обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования. Поскольку факт договора и исполнения работ доказать можно легко (теми же актом и, если будет, ответом на претензию ) то на месте истца я бы заказал строительную экспертизу и оценку, после чего, если экспертиза покажет что требования ГОСТов и СН не соблюдены, взыскать с Вас много много денег, а именно стоимость восстановительного ремонта, неустойку и судебные расходы. Вам пока надо молчать и никаких лишний телодвижений не делать, ждите действий истца.

Но, если честно, если бы ко мне в коллегию такой клиент (истец) пришел, я бы с чистой совестью его обнадежил относительно исхода дела. 13 Декабря 2012, 11:48 Уточнение клиента Подрядчик раздобыл сертификат и Технические характеристики на плитку — она 4 степени износостойкости, что позволяет использовать данную плитку исключительно в домашних условиях, а также подтверждает невозможность ее использования в общественных местах.

13 Декабря 2012, 12:01 Тем более, нигде не указано что плитку выбирал заказчик и что он берет на себя риски, тем более не весь технологический процесс (стяжка не произведена). Так что Вы зря так сразу обнадежились, я бы здесь хорошо подрядчика раскрутил. 13 Декабря 2012, 12:04 Уточнение клиента В претензии заказчик указывает что приобрел строительные материалы сам. 13 Декабря 2012, 12:08 Тут опять вопрос исходя из практически бездокументарности Ваших с ним отношений возникает вопрос материалов — 1. Если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется иждивением подрядчика — из его материалов, его силами и средствами.2.

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц. Но опять таки у Вас нет самого договора подряда как документа, копию акт сдачи приемки выложите на обозрение да и претензия не помешала б. 13 Декабря 2012, 12:08 13 Декабря 2012, 12:25 Ситуация двойственная. С одной стороны, если работы были проведены иждивением заказчика, и заказчик заявит о возврате денежных средств за приобретенную им плитку, предназначенную для бытового использования, то можно будет сослаться на ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования. Конечно в ст. 713 ГК есть оговорка о возможности обнаружения недостатков материала при приемке, но все же эта статья применима.

Если результат работы не был достигнут либо достигнутый результат оказался с недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре подряда использования, а при отсутствии в договоре соответствующего условия не пригодным для обычного использования, по причинам, вызванным недостатками предоставленного заказчиком материала, подрядчик вправе потребовать оплаты выполненной им работы.3. Подрядчик может осуществить право, указанное в пункте 2 настоящей статьи, в случае, если докажет, что недостатки материала не могли быть обнаружены при надлежащей приемке подрядчиком этого материала.

Поэтому помимо акта, крайне желательно видеть претензию. Кроме того, согласно ст. Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода. Иными словами, подрядчик, доказавший, что «обычное использование результата работы такого рода» в данном помещении предполагалось как использование не для торговой площади с большой проходимостью, имеет возможность отстоять свои интересы с большей вероятностью. При этом следует иметь в виду, что экспертиза проводится за счет подрядчика.

С другой стороны — если заказчик будет настаивать на том, что работы проводились иждивением подрядчика (то есть плитку покупал подрядчик), то и взыскать сумму большую, чем уплачена подрядчику, он не сможет. Признание же договора недействительным в данном случае не влечет взыскания уплаченной суммы, как неосновательного обогащения, целиком. Поскольку результат работ (пусть и с недостатками, но материальный результат) имеется, данный результат есть выгода заказчика. Полная реституция невозможна, поскольку затраченные подрядчиком время и усилия вернуть нельзя. Соответственно, если денежные средства будут взысканы целиком, то возникнет неосновательное обогащение уже у «заказчика», то есть лица, в пользу которого были проведены работы, имеющие потребительскую ценность для «заказчика». Что касается сроков работ, то при наличии подписанного акта, в котором заказчик указывает, что его претензии отсутствуют, и при отсутствии договора подряда в простой письменной форме, ссылка на нарушение сроков является безосновательной.

Хотелось бы увидеть претензию. 13 Декабря 2012, 13:20 Про неосновательное обогащение не согласен. У сторон появится обязанность вернуть все, полученное по сделке, если вернуть в натуре невозможно, уплачивается сумма, однако эту сумму должен доказывать подрядчик, рассчитывать и обосновывать невозможность повторного использования плитки. Я только только, 04.12.12, примерно такой же процесс закрыл и не все мне удалось обосновать как неотделимое. В моем случае, например, железный забор, забитый в землю, но не забетонированный не признали неотделимым улучшением. Так что тут тяжелое для подрядчика дело будет. Про сроки вообще в этом деле вспоминать смысла нет.

13 Декабря 2012, 13:41 В соответствии со ст. 720 ГК РФ подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок. Если заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1настоящей статьи, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал, оборудование, техническую документацию или переданную для переработки (обработки) вещь, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков. Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении. Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружении. При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком договора подряда или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну. То есть, если исполнитель предупреждал о необходимости стяжки пола, то он имеет право требовать проведения экспертизы для установления причин возникновения недостатков. Таким образом,если в результате экспертизы будет установлено, Что причины недостатков, связаны с отсутствием стяжки, то исполнитель имеет все шансы на решение вопроса в его пользу. С уважением Ф.

Дорожный редактор — специальный раздел на Автокадабре, предназначенный для составления схем всевозможных дорожных ситуаций, в том числе схемы ДТП. Редактор довольно прост в своей работе, а его возможности по оформлению схем практически безграничны — можно воспроизвести любую,. Офф: Прога для составления схемы ДТП Обсуждение темы на форуме «Прочие автоправовые вопросы» E1.ru. Попалась в сети такая вот программа - Не смог. Есть аналогичный русскоязычный ресурс по созданию схем ДТП - Причем. Поиск очевидцев, свидетелей ДТП. Видео с видеорегистраторов и фото доказательтсва ДТП. Аварии по датам и на карте России и др.стран. Программа для создания схемы дтп.

Тамара 14 Декабря 2012, 21:49 Источник: Примерная форма ответа на претензию о нарушении срока окончания строительства объекта недвижимости и удовлетворении требований заказчика Ответ на претензию о нарушении срока окончания строительства объекта недвижимости и удовлетворении требований заказчика Ваша претензия от «» 20 г. N о нарушении срока окончания строительства от «» (указать объект недвижимости) 20 г. Была (наименование организации подрядчика) рассмотрена и удовлетворена полностью. Задержка сроков окончания строительства (указать объект недвижимости) была вызвана длительным отсутствием на рынке строительных материалов, необходимых для завершения работ. Однако данное обстоятельство не отнесено законодательством к непреодолимой силе и не является основанием для освобождения от ответственности (ст.

401 Гражданского кодекса Денежные средства в сумме руб. Будут (цифрами и прописью) перечислены до «» 20г. На ваш банковский счет N в банке. (указать реквизиты банка) «» 20г. Посмотреть документ в галерее: Советы офисному сотруднику:.

Как совмещать работу в офисе и здоровый образ жизни Не секрет, что офисный труд негативно сказывается и на физическом, и на психическом состоянии работника. Фактов, подтверждающих и то и то, существует довольно много. Как понять, что коллектив вас не уважает На работе каждый человек проводит значительную часть своей жизни, поэтому очень важно не только то, чем он занимается, но и то, с кем ему приходиться общаться. Офисные хроники или как противостоять сплетням Сплетни в рабочем коллективе – вполне обыденное явление, причем не только среди женщин, как это принято считать.

Как нужно разговаривать с начальником: антисоветы Предлагаем вам ознакомиться с антисоветами, которые подскажут, как не надо разговаривать с начальником офисному работнику. Информация о документе: 5,9 кб (txt-версия) Прикрепленный файл: «Примерная форма ответа на претензию о нарушении срока окончания строительства объекта недвижимости и удовлетворении требований заказчика». Скачать (Word, doc) Если понравился этот бланк: С этим документом часто просматривают: За сегодня, 10 октября 2017, сказали спасибо: 112 Ресурс призван помогать в составлении договоров и любых других документов. Стараемся размещать только актуальные шаблоны и бланки. Если сайт оказал вам помощь, отблагодарите его: поделитесь ссылкой с любой интернет аудиторией.

При возникновении вопросов, а также предложений, просьба пользоваться обратной связью. Одук- цию (товар) по номенклатуре (ассортименту) и в количестве: 2. Качество и комплектность продукции (товара) должны соответствовать (указываются номера, индексы, даты утверждения стандартов, технических усло- вий, чертежей; описываются образцы.

Трудовой договор, контракт → Акт сдачи-приемки работ (услуг, продукции) цию): 1. Качество работ (услуг, продукции ) проверено полномочным представителем предприятия в присутствии исполнителя и соответствует требованиям 2. Работы (услуги, продукция ) надлежащим образом оформлены и приняты (сданы) комплектно. Ведомость учета реализации продукции по отгрузке (№ 16/1) Бухгалтерская отчётность, бухгалтерский учёт → Образец. Ведомость учета реализации продукции по отгрузке (№ 16/1) укции по отгрузке за 20 г.

+-+ стро-расчетныепокупатель,по счетам (др.док.) отгружено продукции результатотметка об оплате cальдо на ка документыплательщик (работ, услуг) за или списании конец ме- no. +- +- отчетный+-сяца по no. Дата в дебет. Факс о задержке оплаты по счету (пример) Договор поставки товаров, продукции → Факс о задержке оплаты по счету (пример) т «» 20 года no. За поставку комплекта оборудования «техно-105».

Прошло 10 дней после направления вам счета по факсу. В соответствии с пунктом 6.4 контракта no. Через 5 банковских дней начинается начисление пени за просрочку платежа.

Образец Претензии Застройщику

Мы надеемся,. Примерный договор контрактации сельскохозяйственной продукции Договор арендного подряда, контрактации → Примерный договор контрактации сельскохозяйственной продукции нение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, хозяйство и заготовители несут следующую ответственность. А) за просрочку или несдачу продукции в установленные договором сроки хозяйство уплачивает заготовителю пеню в ра. Договор поставки сельскохозяйственной продукции Договор поставки товаров, продукции → Образец. Договор поставки сельскохозяйственной продукции ние или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, хозяйство и заготовители несут следующую ответственность. А) за просрочку или несдачу продукции в установленные договором сроки хозяйство уплачивает заготовителю пеню в р.

Похожие документы Образец. Отзыв на исковое заявление в защиту государственных и общественных интересов (в порядке ст. 109 АПК РФ). Образец.

Образец Претензии По Осаго

Отзыв на исковое заявление о взыскании стоимости непоставленного товара (в порядке ст. 109 АПК РФ). Образец. Поручительство общественной организации. Образец. Предложения по существу обвинения.

Образец. Претензия о возврате уплаченных сумм за некомплектную продукцию (товары), уплате неустойки и взыскании штрафа. Образец.

Претензия о возмещении стоимости недостающего груза к управлению жд и поставщику (грузоотправителю). Образец. Претензия о возмещения убытков, причиненных неисполнением и ненадлежащим исполнением обязательств по договору поставки (с примером расчета суммы возмещения убытков). Образец. Претензия о выплате страховой суммы по договору страхования риска непогашения кредита. Образец. Претензия об уплате неустойки за задержку приема выполненных работ по этапу договора.

Образец. Претензия об уплате неустойки за недопоставку (просрочку поставки или невыборку) продукции (товаров). Образец. Претензия об уплате стоимости недостающей продукции (товаров). Образец. Претензия об уплате стоимости некачественной продукции (товаров), штрафа и убытков.

Образец. Претензия об уплате штрафа за просрочку возврата (невозврат) тары. Образец.

Претензия по договору о корреспондентских отношениях между банками. Образец.

Претензия по факту недостачи (брака) товара. Образец. Пример расчета задолженности (приложение к исковому заявлению о взыскании суммы долга, штрафных санкций и процентов за пользование чужими средствами в связи с неисполнением договора (контракта) на поставку продукции) (юридическая фирма. Образец. Расчет задолженности (приложение к заявлению об уточнении исковых требований). Образец.

Ходатайство о восстановлении срока на обжалование приговора (решения) суда. Образец. Ходатайство о выдаче исполнительного листа на решение третейского суда. Образец.

Ходатайство о коллегиальном рассмотрении гражданского дела Комментарий к оценке Спасибо, ваша оценка учтена.Также вы можете оставить комментарий к своей оценке. Образец документа полезен? Если документ 'Образец. Ответ на претензию подрядчика об оплате стоимости материалов' оказался для вас полезным, просим вас оставить отзыв о нём. Запомните всего 2 слова: Документы О разделе «Образцы договоров» Сайт Договор-Юрист.Ру предоставляет возможность найти и скачать бесплатно бланки или заполненные образцы договоров, заявлений, протоколов, решений и уставов. Документ «Образец. Ответ на претензию подрядчика об оплате стоимости материалов» предоставлен для вас в разных форматах: онлайн-версия, DOC, PDF, RTF, ODT, XLS и др.

Заявление Претензия

Однако вы должны помнить, что это всего лишь образец документа «Образец. Ответ на претензию подрядчика об оплате стоимости материалов» и нуждается в юридически грамотном доведении бланка под нужды физического или юридического лица.

И помните: Любые деловые отношения должны быть закреплены договором – никаких устных договорённостей. Бумага и подпись – лучшее доказательство ваших намерений. Копирование материалов с сайта «Договор-Юрист. Ру» возможно только с разрешения администрации сайта и с индексируемой ссылкой на источник. Под «бесплатными юридическими консультациями» подразумеваются ответы на типовые вопросы, справочная информация по статьям кодексов и законов Источник: Навигация по записям.